主页
知识大厅
搜索
账户
常见问题
当前学科:商务谈判
题目:
博弈理论
答案:
<查看本题扣3积分>
博弈论又称为对策论,既是现代数学的一个新.....
查看答案
问题答案不对?抱歉,搜索引擎优化导致页面变化,请尝试站内搜索,远程教育试题库
推荐知识点:
“犯罪分子是应受法律制裁的,被告张某应受法律制裁,所以,张某是犯罪分子。”这一推理属于何种推理?是否正确?为什么?
如何概括文章的情节?
企业与供应商之间存在哪些关系?
资本逃避
已知某温度传感器量程范围是200~800°C,在某一时刻微处理机采样并经数字滤波后的数字量为CDH,求此时温度值是多少?(本题10分)
什么是网络协议?请简要说明之。请写出五种常用的网络协议。
为什么说私人劳动和社会劳动的矛盾是简单商品经济的基本矛盾?
说明资本循环运动的三个阶段哪一个阶段更为关键,并分析其原因。
现金流量表
工程索赔案例分析:某建筑公司(乙方)于某年5月20日签订了建筑面积为4600m2工业厂房的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量4500m3,设直接费单价为5元/m3,综合费率为直接费的20%。该基坑施工方案规定:土方工程采用租赁一台挖掘机施工(租赁费450元/天(台班))。甲乙双方合同约定6月11日开工,6月20日完工,即工期为10天。在实际施工中发生了以下几项事件: 事件1:因租赁的挖掘机大修,晚开工2天,造成人员窝工10个工日; 事件2:施工过程中,因遇软土层,接到监理工程师6月15日停工的指令,进行地质复查,配合用工15个工日; 事件3:6月19日接到监理工程师于6月20日复工令,同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单,由此增加土方开挖量900m3; 事件4:6月20日至6月22日,因特大暴雨迫使基坑开挖暂停,造成人员窝工10个工日; 事件5:6月23日用30个工日修复冲坏的永久性道路,6月24日恢复基坑开挖工作,最终基坑于6月30日开挖完毕。 请问:每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔多少天?
本网站数据均来自互联网 --2018