主页
知识大厅
搜索
账户
常见问题
当前学科:马克思主义哲学
题目:
在人们的认识过程中,同一对象可以用多种理论观点解释,因此,真理是多元的。
答案:
<查看本题扣3积分>
这种说法是错误的。 在认识论和真理论中,.....
查看答案
问题答案不对?抱歉,搜索引擎优化导致页面变化,请尝试站内搜索,远程教育试题库
推荐知识点:
量性研究的基本概念是什么?
冯·诺依曼计算机的设计思想和逻辑组成是什么?
工程索赔案例分析:某建筑公司(乙方)于某年5月20日签订了建筑面积为4600m2工业厂房的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量4500m3,设直接费单价为5元/m3,综合费率为直接费的20%。该基坑施工方案规定:土方工程采用租赁一台挖掘机施工(租赁费450元/天(台班))。甲乙双方合同约定6月11日开工,6月20日完工,即工期为10天。在实际施工中发生了以下几项事件: 事件1:因租赁的挖掘机大修,晚开工2天,造成人员窝工10个工日; 事件2:施工过程中,因遇软土层,接到监理工程师6月15日停工的指令,进行地质复查,配合用工15个工日; 事件3:6月19日接到监理工程师于6月20日复工令,同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单,由此增加土方开挖量900m3; 事件4:6月20日至6月22日,因特大暴雨迫使基坑开挖暂停,造成人员窝工10个工日; 事件5:6月23日用30个工日修复冲坏的永久性道路,6月24日恢复基坑开挖工作,最终基坑于6月30日开挖完毕。 请问:设人工费单价为20元/工日,因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%,则合理的费用索赔总额是多少?
文章四友
参考文献
行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列哪些侵犯人身权情形之一的,受害人有取得赔偿的权利?
12当事人及其法定代理人、近亲属,对已经发生法律效力的判决、裁定,可以向人民法院或者人民检察院提出申诉,但是----停止判决、裁定的执行
足月新生儿,女,出后5天,阴道流出少量血性液体,无其他出血倾向,反应好,吸吮有力,大小便正常。正确的护理措施
混合购并
计划免疫
本网站数据均来自互联网 --2018